ابدأ بالمسألة القانونية. صِل إلى الحكم، ثم اقرأ المبدأ في سياقه.
ابحث بالكلمات أو بمرجع الحكم، ثم ضيّق النتائج حسب المجال والمحكمة والسنة.
أحكام منشورة بمراجعها القضائية ومصادرها. نضيف إليها تدريجيًا، ولا تمثل المكتبة جميع الأحكام القطرية.
16 نتيجة
ملخص تحريري: لا يخضع أجر من نفذ مقاولة بناء عرضية للتقادم الخمسي الخاص بأصحاب المهن الحرة إذا لم يثبت أنه يزاول المهنة على وجه الاحتراف، فتطبق مدة التقادم العامة.
ملخص تحريري: متى قامت العلاقة بين الطرفين على عقد مقاولة وجب بحث المسؤولية العقدية وشروطها، ولا يصح حجب هذا البحث بإسناد النزاع إلى أساس قانوني مغاير لطبيعة الالتزام.
ملخص تحريري: إذا استحال تنفيذ الالتزام الناشئ عن عقد المقاولة عيناً جاز طلب الفسخ والتعويض وفق القواعد العامة، مع استخلاص حقيقة العقد والتزاماته من عباراته وظروفه.
ملخص تحريري: ربطت المحكمة بين استيفاء قيمة خطاب ضمان حسن الأداء والتعويض عن عيوب أعمال المقاولة. فإذا حصل رب العمل على الضمان بحكم نهائي وكانت تكلفة الإصلاح في حدوده، لم يجز إلزام المقاول مجدداً بقيمة الإصلاح أو التعويض عنها.
ملخص تحريري: أيدت المحكمة أمراً وقتياً يمنع طلب صرف ضمان حسن تنفيذ بعد قيام حالة ظاهرة أولياً من الاحتيال في المطالبة.
ملخص تحريري: قضت المحكمة بالمبلغ غير المدفوع عن خدمات استشارية لقطاع الإنشاءات مع الفائدة والتكاليف، ورفضت التعويض الإضافي لعدم استيفاء مساره الإجرائي.
ملخص تحريري: يحدد أثر عيوب المقاولة بحسب جسامتها وإمكان إصلاحها؛ فقد تبرر رفض التسلم أو إنقاص المقابل والإصلاح. وعيبت المحكمة إغفال دفاع رب العمل بعدم تنفيذ المقاول في الموعد قبل اعتبار إنهاء العقد منفرداً وغير مبرر وإلزامه بالتعويض.
ملخص تحريري: قرر الحكم أن الشرط الجزائي لا يعفي من بحث الخطأ والسببية، وأن مساهمة الدائن في الضرر تؤثر في التعويض. وعاب اعتماد المحكمة على الخبير في تفسير مواعيد دفعات المقاولة وتوزيع مسؤولية التأخير، وهي مسائل يجب أن تتولاها بنفسها.
أودع مقاول شيك ضمان لدى المهندس المشرف، على ألا يسلمه لصاحب العمل إلا بموافقته. سُلّم الشيك وصُرفت قيمته بالمخالفة للاتفاق، ثم رُدت القيمة للمقاول وطُلب لاحقاً استردادها منه. قررت المحكمة أن الرد استوفى ديناً ناشئاً عن مخالفة اتفاق الأمانة، وأن العبرة بأحقية المتسلم في المال؛ فرفضت مطالبة استرداده على أساس دفع غير المستحق.
إذا كان مبلغ مستحقات المقاولة محددًا على أسس ثابتة وقت الطلب وأعذر المدين وثبت الخطأ والضرر والسببية، جاز الحكم بالتعويض عن التأخر في الوفاء؛ ومجرد المنازعة لا يجعل المبلغ غير معلوم.
منازعة في غرامة تأخير بعقد مقاولة ودفاع المقاول بانتفاء الضرر ومسؤولية مالك المشروع عن التأخير.
ملخص تحريري: لا تمتد حجية حكم تناول أعمال الكهرباء والسباكة إلى مطالبة مستقلة بأعمال الصبغ والجبس لم تفصل فيها المحكمة.
38 من الأحكام المتاحة للقراءة المفتوحة